...zararından geçici kabul komisyonu üyeleri de sorumlu... ...birinci fıkrasında; “Geçici kabul komisyonu, kurulmasından... ...yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin... ÖDENEK DÖNEMİ TUTARI (TL) ..

...uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur. ...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06... ...oluşturulmuş olduğu, söz konusu komisyonun ise 23.06.2021 tarihinde... ...Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi...

...hususunda yüklenicinin talebine istinaden idaresince yapılan... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği... ...kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021... ...edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin... ...edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek... ...kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155... ...konusu maddeye göre; “Kabul komisyonunun tespit ettiği... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın...

...Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı... “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği... ...olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit... ...gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü...

...edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik... ...müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici... ...idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. ...olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren... ...işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan... ...bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011...

Bu nedenle, .. ...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... ...fıkrasının (b) bendinde; “b) Kabul komisyonunun tespit ettiği... ...uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir” denilmektedir... ...tutanak numaralı kararda; “Giderilecek olan eksiklerin... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04... ...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne... ...yükleniciye verilen sürede giderilmemesi ve bu eksikliklerin... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... ...süresi içinde kısmi veya kati kabul öncesi meydana gelmediğini... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil... ...ve hasarlar eksikliklerin giderilmesi faaliyetleri ile... Bu süre aynı zamanda geçici kabulün yapıldığı... ...faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve... ...yapıldığı, geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli...