...toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının yağışlı havalarda... ...cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin...

...tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir... ...yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “(

Taraflar arasındaki sözleşmenin 3.7 maddesine göre BİGŞ.si sözleşme ekidir. BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin...

...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'lük tutardan... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda... ...tarihinin 10/10/2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas alınarak yapılmasını... ...olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35...

...müvekkilinin bankaya komisyon ödemek zorunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte sözleşmeden doğan alacak karşılığı 130.700,00 TL'nin taraflarına ödenmesini teminat mektubunun zamanında iade edilmemesi nedeni ile doğan zarar...

...talimatları, onay yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama revize vaziyet... ...04.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin 11.03.2014 tarihi... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır.

...altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon... ...eksiksiz ve kusursuz olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04.2012 tarihinde Genel... Açıklanan nedenlerle, davada İdari Yargı yeri görevli olduğundan, Ankara 8.

...bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve... ...istihkaklardan kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan ilişiksizlik... ...039;nin 2010/604 E sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara 4.

... idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme ... kaynaklı olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden şimdilik 10 ... işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.