Sayıştay Genel Kurulunun 28.02.1962 tarihli 2733/1 sayılı Kararı’nda; “… Bu itibarla, dilekçi itirazlarının kabulü ile 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle... ...itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

tarihine kadar uzamıştır. ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan...

...TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, dava etmiştir. ...göstererek çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine... ...itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu...

Şehir Hastanesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ……… ...itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... Genel Teknik Şartname, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu... ...HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu...

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme...

...teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır... (7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.”, ...420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... ...tarafından ilgili karara karşı idari yargı mercilerine başvurulduğu, Ankara 14. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.