...sebep olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine... Bu itibarla uzun zamandır ... Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, .. ...karşısında, davacının sözleşme yapılırken bu hususu öngörmesinin...

garanti süresi , Geçici kabul , kesin kabul , teminat süresi ...sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında idare ile... ...yapısını rapor edecek ve ayrıca, en kısa zamanda ve her durumda İdare’nin bildiriminden... Kesin Kabul” başlıklı 6.2.

...gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3.

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş... ...yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...onaylanan revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı... ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” hükmü, Yer almaktadır... ...yüklenicinin de bu karara istinaden, zamanında revize iş programı hazırlayıp...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...ayıplı imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek davanın... ...eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

...muayenelerinin zamanında yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme... ...da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir...

...e ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesi... ...hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İşin geçici kabulü yapıldıktan... ...tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara... ...idaresi ile anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında kesin hesap...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.; & Genel Müdürlüğü ... Genel Müdürlüğü ...

...sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesi ve yine aynı Kanunun “Kişisel sorumluluk... ...edildiği ve vize edilen ödeneklerin aynı zamanda Maliye Bakanlığının Bütçe... ...gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13... ...harcama gerçekleştirildiği yani Birime geçici bütçe ile tahsis edilen toplam...

Genel Müdürlüğü ... ...hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin... ...sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin... ...halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.”,