...olup davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedelinin 1.597... ...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun yüklenici... ...derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince...

...numarası ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait... ...bugüne kadar her iki tesisinde eş zamanlı olarak kesintisiz şekilde işletilmesi, Mamak Katı... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...üzerine “Deneme İşletmesi”ne ilişkin bedel kesintisinin nasıl yapılması gerektiği hususunda... ...sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde... ...itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı...

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının...

...Kabul Teklif Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu onayladığı, Görülmektedir... ...tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”,

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde... ...idareden olan sair alacakların (KDV tevkifat kesintisi ve fiyat farkı) tespiti ile şimdilik...

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır... 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin...

...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'lük tutardan...