1)İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her... ...Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış... Bu bakımdan süre uzatımının yoğun kış şartları gerekçesiyle verildiği değerlendirilmektedir.

1)İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her... ...Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış... Bu bakımdan süre uzatımının yoğun kış şartları gerekçesiyle verildiği değerlendirilmektedir.

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine... ...hazırlanan ve taraflarınca onaylanan revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı hesaplamaları dahil... ...İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında...

Gelinen aşamada “kısmi kabul” kavramından ne anlaşılacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. ...direnme kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri, teslim şartları ve gecikme hâlinde alınacak cezaların da belirlenmesi...

...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız... İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… ...taraftan, yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı hususları...

kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Anılan Kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan değerlendirme...

... işletilmesine engel olmaması ve herhangi bir tehlikeye meydan vermemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işin geçici kabulünün ... uygulanması hususundaki görev ve sorumluluğun idaresine ait olduğu, Geçici kabulün yapılmasına ilişkin anlaşmazlığa dair karar verilmesine yer ...

...sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin / malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir ve imzalanan bu tutanak yetkili makama gönderilir.

maddesinde, Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. maddesiyle eklenen Geçici 4.

Şirketine ait geçici teminat tutarı gelir kaydının eksik yapılması gerekçesiyle ... e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.