Yeni Sarayı Kum Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi nedeniyle (Asıl İlamda belirtilen gerekçelerle) …… Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….

...nun 08/06/2021-10/06/2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin yanı sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5-Enerji olmadığı için test edilemeyen tüm...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...kalem olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli...

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... ...ancak bir takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış ise eksik... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye...

...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir... ...256.060,00 TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012...

...vekilinin karar düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013/9640... ...Mahkemesi'ne başvurularak yaptırılan tespit sonrası düzenlenen raporun kesinleşmiş hakem... all risk , Geçici kabul , genişletilmiş bakım devresi teminatı , sigorta tazminatı ...risks özelliğinden çıktığından, sadece eksikliklerin tamamlanması sırasında ve genellikle...

... son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya meydana ... maliyet çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011 ... eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı ile ...