...imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği...  bedel üzerinden akdedilmiştir. ...ve inşaat işlerinin dâhil olduğu kabul edilecektir.” ile “EDR-AAT8...

...miktar da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...belirtilen miktarlarda iş yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmekte; buna... Sonrasında ise iksa kazıklarına ait... oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli...

...istihkaklardan kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı... ...2010/604 E sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara 4.

...olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi... ...ödeneği, sonraki yıla aktarılması sonrası sözleşmede belirtilen yıllar... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş, talep ve...

...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.