039;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. Anılan ihtar yazısı sonrasında, 4735 sayılı Kanun'un 25. ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek...

...bulunan fiyata %25 tenzilat uygulandığı ve sonrasında yüklenici kârı ve genel giderin... ...noter harcı ve mukavele masrafları, sermaye ve teminat mektubu gibi kalemler yekununun maliyet... ...5 olarak uygulanmak istenildiği, bu oranın kabul edilemeyeceği, Yüksek Fen Kurulu 2018...

...yeni iş kalemi birim fiyatlarının onaylanması sonrasında, belirlenen fiyatların idaresince Yapım... ...yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. Sözleşmenin yorumlanması sonrasında hâkim, olumlu ya da olumsuz bir sonuca... ...taahhüt ettiği” şeklinde somutlaştırıldığı kabul edilmelidir.

...olduğu, sözleşmenin imzalanmaması durumunda ise, geçici teminatının gelir kaydedileceği; İdari... ...sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi , teminatın gelir kaydedilmesi

...aşamada teknik şartnameye yönelik itirazların kabul edilmesine olanak bulunmadığından, davacı... ...09.2010 tarihinde sözleşmesinin feshedilerek teminatının Hazine'ye gelir kaydedildiği...

...masrafları, teminat mektubu güncelleme bedeli ve ek teminat alacaklarının tahsili istemine ilişkindir... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan...

...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin kusurundan... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...