...itibaren 250 (ikiyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı ortamda çalışma...

...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı...

cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...ödediği anlaşılmış olup bu husus taraflarında kabulündedir. ...ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının böyle...

Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. ...idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklılık kararı ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü yerine...

...müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan... ...inin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi... gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı

Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu... ...yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada kabul edilmiştir. hakediş , KDV , süre uzatımı

...sayılacağından; cezaya konu teknik personelin kabulü veya reddi 11 inci günde belirtilmiş... ...iş başında bulundurulmamasından ötürü ceza kesilmesi hususunda yüklenici ile aralarında... İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı...

...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün... ...gerektiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile, 93.395,00 TL'nin dava tarihinden... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi