...personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın uygulanmaması... TL/Gün Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakkedişten kesilir. ...itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit... ...taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı... ...verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011...

...yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı ...tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Yatırım ve İşletmeler... ...ulaştığı tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi karşısında davacının... ...teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar...

...ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. maddesinde ise yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü... bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu

maddesi anlamındaki ifaya ekli cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün değildir. gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın 8. maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. ...ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin...