...değiştirilip ve iş başında bulunma zaman ve süreleriyle ilgili düzenleme yapılmıştır... Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî...

...giderilmediğinin tespit edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde... Gönderilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihinde yapıldığı...

...YİGŞ’ nin” Geçici Kabul” başlıklı 41 inci maddesi 2 inci fıkrası (b) bendi hükmü gereği işin tamamlanması için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları”  

...enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru... ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı...

...ekleri hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin, işin... ...edilmesi sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin ölçülebilir... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.