... tarihli ve 45642 sayılı yazılarında; işin süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye ... Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin İlbank ...

...belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde “günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine...

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... ...alınır.” denilmekte, “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 25...

...isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin teklifinin geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesi... ...tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan... İş bu ceza tutanaklarına istinaden 4734 Sayılı Kanunun 10.

...etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi ...süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...giderilmemesi üzerine 25.12.2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen noksanlıkların... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...ancak Karayolları Trafik Kanununa göre kanuni süresi içinde trafik işlemleri yapılmayan... ...u itibarla; başvurucunun temyiz itirazları kabul edilerek, yukarıda açıklanan gerekçeler... ...doğurduğuna hükmedilerek söz konusu zararın ceza ödemesini gerçekleştiren Harcama Yetkilisi...

... hükümlere uygun olarak tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı durumunda, işin eksik ve ... nedenleri açıklanan ihtarda bulunulacağı, süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi ... üzere sözleşmesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmasının olağan şartlarda yapılacak uygulama ...

...teminatın iadesiyle ilgili maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin alacağının... ...miktarda olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması gerekir. ...varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...