değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması ...alınarak cezai şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince...

Bahse konu işin sözleşmesinin 19/06/2012 tarihinde imzalandığı, işin süresinin 545 gün olduğu, işin geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen ve 05/12/2019 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir.

hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

...hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık alınan teminat... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat

Teklifinin geçerlik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Teminat süresi” başlıklı 42 nci maddesinde; “( 1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir.

...sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150 gün olarak tespit edilen iş süresi, 101 gün daha uzatılmış, 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış ve sözleşmenin 21.

Teminat süresine ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” Aynı sözleşmenin işin tasfiyesine ilişkin 27 nci maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin yer alacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.