Binası İkmal İşi”nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “

maddesinde geçici kabulün nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup, aynı maddenin 5/b bendinde, geçici kabulde eksiklikler tespit edildiğinde ve bunların yüklenici tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar.” hükmü yer almaktadır. (Yüksek Fen Kurulunun 28.04.2020 tarih ve 2021/54 sayılı kararı) Garanti süresinin 24 ay, teminat süresinin 12 ay belirlendiği durumda teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay olduğu.

garanti süresi , Geçici kabul , kesin kabul , teminat süresi Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Teminat süresi” başlıklı 42 nci maddesinde; “( 1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir.

Dolayısıyla mahkemenin inşaat süresi dışında (geçici kabul tarihinden sonra) ve bakım devresi içinde meydana gelen sel hasarının bu madde kapsamında teminata dahil olduğunu kabul etmesi doğru değildir.

...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir.

... elverişli bir halde tamamlandığı tarih olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilerek tutanağa geçirileceği ... kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi ... tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır ...

... müsaadesine göre de tamamlanmayıp bu ikinci enerji müsaadesinin de süresinin dolmasına bağlı olarak GDZ Elektrik Dağıtım A ... işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler bulunmasına rağmen geçici kabul yapıldığı anlaşılmaktadır.

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde dilekçe vermiş...