Duruşma talebinde bulunan ... ., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma talebi kabul edilen ahiz ... ...fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

...türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş... 14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama... Geçici kabul işlemi ise yüklenici tarafından idareye sunulması...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız... ...itibaren 240 (iki yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

2.Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davacının talebinin basiretli tacir gibi davranması gerektiği ilkesi ile... Değerlendirme 1.Mahkemelerin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun geçici 3/2. ...uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

... yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunduğu, bu talebin idaresince uygun görülmemesi üzerine, ilk iş bitim tarihinden ... eksik ve kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği, Bununla birlikte ...

İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme imzalamaktan... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır...

...İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün... ...yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...işyeri teslim tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...