... 2021 tarihli dilekçe ile saha betonu için proje değişikliği talebinde bulunduğu, İdaresinin 24/08/2021 tarih ve E.8741 sayılı cevabi ... takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ...

...yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir... ...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan... ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...alınmış belgelerin ibraz edilmesi gerektiği, mücbir sebep talebinin değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/08/2019 tarihli ve 755-04 sayılı İdare yazısı ile ... tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi ...

... imalatının yapılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Projesinde yer almayan iç ve dış mekânlardaki temperli cam ... düzeltmenin yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının kusurlu imalatın düzeltilme ...

...Yüklenicinin görüş ve talebinin; Enerji temin edilecek noktanın belirli olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde yaşanan gecikmenin enerji temin edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatt...

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011 tarihinden... Mahsup talebi itiraz niteliğinde olduğundan yargılamanın her aşamasında... ...belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt...

... uzatılması yönünde irade beyanının ortaya koyulduğu ve geçici teminat mektuplarının sunulduğu, ancak geçerlilik teklif ... şirketin, teklifin geçerlilik süresinin uzatılması yönündeki talebinin süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.

... amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun çıkış amacına uygun olduğu ve şartları sağladığı belirtilmekle davanın kabulüne, taraflar arasındaki Gölcük Tersanesi Komutanlığına Yeni ... eklenen Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri başlıklı geçici 4.

...maddesinde, istihkaklardan kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan ilişiksizlik belgesi alındıktan... ...iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/604 E sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara 4.