...Geçici Kabul Tutanağından da Yüklenicinin talebi sonrasında yapı denetim görevlisi tarafından gerekli ön incelemenin yapılması sonrasında geçici kabul işlemlerinin başlatılmış olduğu değerlendirildiğinden, geçici kabul itibar tarihinin işin fiilen bitirildiği tarih olan 28.05.2021 olarak kabul edilmesi gerekir.

...miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamalar olduğu, ancak bu harcamaların idarece belgelendirilmediğinden talebinin yersiz olduğu, ayrıca geçici kabulü yapılmış olan bir taahhüt işinin feshinin söz konusu olmayacağından, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesinin de yersiz olduğu, bu itibarla...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. Bu itibarla, dilekçi talebinin kabul edilerek 516 sayılı İlam’ın 1.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1 ... elektrik tesisatı işinin iş artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına kadar kesilen 19.096 TL’nin ...

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ … (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur. (5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla...

... üzerinden hesaplanması gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı ... davada ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011 olduğunu tespitine ...

...birleşen dava ise sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen teminat mektubunun... Davacı, asıl davasında diğer alacak talebinin yanında sözleşme ve proje dışı imalâtlar yapıldığı... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...birlikte eksper tayin edilerek zararının belirlenmesi yönündeki talebinin taraflar arasındaki sözleşmenin bir parçası olan... Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır. Bununla beraber müteahhidin faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder.

...açtığı iş ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 365/II. değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması ...alınarak cezai şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince...

hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.