...ikinci fiyat teklif sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin uzatılması konulu... ...belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. ...de teklif geçerlilik süresini uzatma talep yazısı gönderildiği, akabinde idarece aynı...

İdarenin 09.05.2019 tarihli ve 305885 sayılı cevabi yazısında, “… ...özetle, 1) İdarenin teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına... ...belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...süresini uzatıp uzatmayacaklarına yönelik bir talepte bulunulmadan sözleşme imzalamaya davet... ...tarihinde başvuru sahibine sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve isteklinin sözleşme... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı talep edildiği, davalı idarenin 21.01.2019 tarihli cevap yazısında işin geçici kabule hazır hale getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019...

...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. Bu arada 26.12.2018 tarihinde müşavir firma tekrar kabule teklif yazısı yazmıştır. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinde;  “ Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, ...anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME İdarenin yazısında “Kurulumuz görüşü”nün talep...

...Başkanlığı’nın 05/01/2022 tarihli ve 1899272 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ...yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının...

...olduğunun bildirildiği görülmekle davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011... ...İşleri Müdürlüğünün 05.12.2011 tarihli yazısında yüklenicinin heykeltıraş bulundurmadığından... ...ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari...

...belirtilerek görüşümüzün bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir... İdare yazısı ve ekleri incelenerek yapılan değerlendirmede... ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme... ...işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan... ...anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.