...sırasında değiştirilemeyeceğinin kabulü ile konu yeniden değerlendirildiğinde... Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “… ...nci maddesine göre hesaplanıp ödenen fiyat farkı hesabında, asgari ücrete... ...Esasların 7 nci maddesinde aynen; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır... ...TL), B : 0,90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... İşe ait İdari Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 45.3. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

...Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24'üncü maddesi uyarınca... ödemeler fiyat farkı olarak ödenmelidir. ...tarafından karar bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu kabul edilmelidir. 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

...maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun... ...maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı... ...yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan fiyata yapmaya mecbur olup, kural olarak...

Yukarıda bahsi geçen yeni fiyat yapılan imalat, … TL (G=F-E) Fazla Ödenen Fiyat Farkı: (… … TL olup; fatura tarihi olan 10.04.2014 tarihinde ise 1 € = ...sağlandığının görülmesini müteakip, kabul işlemlerinin yapılmakta ve akabinde...

... 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde onaylandığı, İdaresince, sözleşmenin ... günlük süreye ödenek konulmasını ve fiyat farkının hesaplanmasını talep ettiği, Anlaşılmaktadır ...

...göre belirlenmesi ve bunun üzerinden fiyat farkı ödenmesi hususunun sorgu... ...başlıklı 14 üncü maddesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilmiştir... Belediyesi tarafından 30.03.2022 tarihinde ihale edilen ve …..

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında hangi aylara ait temel...