...altına alınan geçici kabul itibar tarihidir. İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları... ...verildiği … YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği...

...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin... ...şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. arasında 21.09.2010 tarihinde imzalanan Yapım İşlerine... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz...

...uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı... “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule... ...nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...tarihi olan 20.06.2013 tarihi, iş bitim tarihi kabul edilmelidir... ...kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için... ...konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin... ...geçici kabulün yapılmasını istemiştir.

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde... ...işlemlerinin geçici kabul itibar tarihinin tespiti muayene ve kabul... ...yazıldığını, formdaki tabloda “işin bitim tarihi” nin … olarak belirtildiğini... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak... ...uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30.04.2021 olduğu görülmektedir... ...uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

...günlük ek süre verilerek işin bitim tarihinin 24/03/2022 olarak... ...ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep... ...bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması...

...itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın... fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007 olarak... İşe ilişkin ...

...Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi... ...hükümlerine uygun olarak bir kısım işin yapılmasına karşın gerek...