quot;Geçici teminat başlıklı 33. Genel Müdürlüğü ... ...davacı iş ortaklığının tekliflerinin değerlendirme... ...gerçekleştiğinin idarece de kabul edildiği görüldüğünden... Genel Müdürlüğü ... ...2019 tarihli birinci ihale komisyonu kararıyla, davacıların...

...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin... ...başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının... ...önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını...

...kararı ile 13.877.500,00 TL teklifi bulunan Kılınçsoy... ...sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin... ...ihalenin iptal edilmesine ihale komisyonunca karar verilmiş... ...değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla... ...teklifi bulunan Şimşek Line Seyahat Turz.

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi... ...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve... Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve...

...karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04... ...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına...

...araflar arasında düzenlenen 1.9.2005 tarihli sözleşme... ...hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen...

Bu nedenle, .. ...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... ...fıkrasının (b) bendinde; “b) Kabul komisyonunun tespit ettiği... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin... ...tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde de taahhüt edilen...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında... ...bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... ...süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat...