...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...yıştay Temyiz Kurulunca verilen 29.12.2015 tarih ve 41243 tutanak numaralı kararda; “Giderilece... ...için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

... geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından tali işlerin tamamen bitirilmesi için ... devam edildiği, zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal afetlerdeki ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

garanti süresi , Geçici kabul itibar tarihi , teminat süresi ...Sistemleri Yapım İşi”nde; İşin geçici kabul itibar tarihinin 11/10/2019 olduğu belirtilerek... ...süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar.” hükmü gereği teminat...

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. Hukuk Dairesinin 07.12.2012 tarih ve E. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli... Yüklenici, 02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım eksiklikleri...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. Hukuk Dairesinin 02.07.2019 tarih ve 2018/4821 E., 2019/3113 K. cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart