...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun... ...mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...belirtilen görsel ve teknik bilgilerin idarece yükleniciye verilmemesinin teslimi...

...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

(Tekniker) Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri: … Geçici Kabul Komisyonu Tutanağını Onaylayan-… ( ...başlıklı 4 üncü maddesi, “Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi” başlıklı...

Davalı idarece bu başvuruya cevap verilmemesi... ...ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihinin “14.06.2019”, belge... ...herhangi bir faturanın bulunmadığı, idarece alt yüklenicinin onaylayıp onaylamadığına... ...yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde...

...hakedişte proje bedelini talep ettiği, idarece proje bedelinin 14 nolu hakedişten... ...şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır... (7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama...

...2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri... ...731.980,00 TL sözleşme ödeneğinin idarece onaylanan iş programına uygun... ...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi...

...yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilmek suretiyle ihale komisyonunun... ...verilmediği, şikâyet başvurusu üzerine geçici teminat ve banka referansı dışında... ...bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden...

...raporunun imzalanmasından sonra, ancak idarece tahakkuk işlemi yapılıncaya... maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu... ...neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak...

...edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten sonra 12... ...kendisine ait olduğu, şirketlerinin idarece 4734 sayılı Kanun'un 58... ...diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce...