...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre... ...takvim ayına ait belirlenen hakediş tutarı üzerinden ilgili aya ait endeks... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... maddesi uyarınca geçici kabulün nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup...

“Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ...uygulanmaması suretiyle neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... maddesi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı hakkında Yapım İşleri... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, ...kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...bir nitelik taşımaz ise de, zarar tutarının belirlenmesinde bir veri... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden...

...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.