...düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Hizmet Alımlarına... ...düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Hizmet Alımlarına Ait... Ödemeler kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ödenecektir.

...mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile... ...da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları... ...iddiasına ilişkin olarak: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik...

...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...hale getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine...

...yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir... ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddesine göre geçici kabulün itibar edildiği 14.11.1994 tarihinden itibaren 17. Dairemizin istikrarlı uygulamasına göre zamanaşımı kesin kabulün...

...cezasının, Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında sözleşme bilahare feshedilmiş... ...ahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinc... ...tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır...

...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak... ...değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik... ...inci maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet...

...dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde de yaklaşık maliyetin... ...yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki YİGŞ’nde yapılan değişikliklerin... ...5 olarak uygulanmak istenildiği, bu oranın kabul edilemeyeceği, Yüksek Fen Kurulu 2018...

...bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve... ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... “denilmek suretiyle Dairemizin kabulü şeklinde uygulama yapılmıştır.