...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... ...günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

...vekilinin karar düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013/9640... sayfasında, uygulamada bakım devresi teminatının, dar güvenceli... all risk , Geçici kabul , genişletilmiş bakım devresi teminatı , sigorta tazminatı

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli...

...sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen teminat... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık