...sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2... ...ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat... ...davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...uğrayan kesimle ilgili iş bitirme belgesi düzenlenmeden önce bu... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...sigorta sözleşmesinde poliçenin bitiş tarihi, zeyilnamelerle 14... ...karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

...Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması... ...yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı... ...düzenlenmiş bir iş denetleme belgesinin sunulduğu, anılan şahsın... ve Tic. ve Tic. ve Tic.

...verildiği … YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...Yönetmeliğinde de taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerinde yer...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... …ile Hakedişi Düzenleyenler Diğer Sorumlular ( . Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

...kaynaklanan ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...kesin hesabına göre yüklenicinin iş sahibine borcunun bulunmadığı...