garanti süresi , Geçici kabul , kesin kabul , teminat süresi ...30/05/2019 itibarıyla yapıldığı, kesin kabulün ise yapılmadığı görülmektedir... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen... ...cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...isteminin reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır.

...tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...

...sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

...kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin... ...Eylül ayına ait hakedişin yüklenici hesaplarına aktarılmasına karşın... ...varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından... Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. ...Kurumu’na olan prim borçlarının kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak...

...Yapılması (İkinci Etap) İşi”nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul... ...göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde... ...şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur... ...hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından... ...olayının yaşandığının tespit edildiği ve polis merkezine gidilerek şikâyetçi...

...dokümanında yer alan tüm hususları kabul ettikleri hususunun açık olduğu... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...projesi: belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü... ...Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır... ...imalatlarının yapımı için gerekli hesaplamaların yapılabileceği bilgi...

...olanların da ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilebileceğinin... Asliye Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, ...davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının kaldırılmasına... İdari Dava Dairesi’nce kesin olarak verilen … tarih ve E:…,