...edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik... ...kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. ... ...tarafından bu hali ile kabul edilebilir. ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir... ...bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03...

...Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin... ...bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi... ...düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap... ...yapılır: a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra... ...kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre...

...içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde... ...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı... ...iş bitim tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016... Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli... ...teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl... ...takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı...

...ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... ...sözleşme konusu işin geçici kabulünün 30/05... ...Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar... ...olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile... ...hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL...

...halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması... ...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23... ...anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi... arasında imzalanan sözleşme...

...sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına... ...sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit... ...YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin... ...tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için...

...olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen... ...2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte... ...miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir... Taraflar arasındaki hukuki ilişki... ...5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde... ...Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları...

...zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... ...ilişiksiz belgesi getirilmesi, kesin kabul tutanağının... ...2003 tarihlerinde geçici kabulü yapılmış ise... ...geçecek süre teminat süresidir. ...saptandığından kesin kabul yapılmadığını... Taraflar arasında imzalanan 24.07... ...kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının...

...Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı... ...tarafından verilen en son süre uzatım kararında... ...İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı... ...bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir... ...geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek... ...nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...incelenmesine gelince; taraflar arasında imzalanan sözleşmede... ...yönünden bozulmuş, taraf vekilleri bu kez karar... ...ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre... ...anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik...