...süresinin 48 ay olduğu,  kesin kabulün geçici kabul... ...tespit edildiği, geçici kabul itibar tarihinin 24... ...abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin... … 2- Kesin kabul süresi ile ilgili olarak... ...14329 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı... ...bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması...

...Başkanlığı’nın 21/04/2021 tarih ve 1553443 sayılı yazısında... ...imzalandığı, onaylanan kesin hakediş raporuna... ...belgelerden, işin geçici kabulünden sonra kesin... ...hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili... ...yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen... ...anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları... ...sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse... ...alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü... ...ise kesin teminat ve ek kesin teminatların iadesine... ...olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin... ...maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin... ...feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.

...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin... ...tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından... ...ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin... ...asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın...

...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi... ...itirazlarına gelince; Taraflar arasında imzalanan 10... ...mece davanın kısmen kabulüne dair verile... ...nedenlere ve özellikle kesin teminatların iadesi... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının... ...davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle...

.nın kesin kabul noksanlıkları... ...are ile yüklenici … arasında düzenlenen 01... ...tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...Yetkilisi (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine...

...hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat... Sokak ve 6. ...kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi...

...yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne... ... tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri... ...esi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...si uyarıca verilen ek sürede de yükümlülüklerin... ...tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı... ...2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı... ...Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 28/08... ve 26. ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir...