...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle... ...elemanlarca keşif ve metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim...

Geçici Kabul Tutanağında belirtilen tarihin sehven yazıldığı iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına ile değiştirilmesi yukarda belirilen mevzuat hükümleri karşında mümkün değildir.

...sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup... ...değişen şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı olarak... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

... olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı ... gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza ... birleşen davanın ise reddine karar vermiştir.

maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında şartnameye atıf yapılmıştır.

Yapım İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir.

...Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

maddesinde, taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanına uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işin eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra kesin teminatın yarısı, ..