...tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir... ...ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, müvekkil idare... ...yüklenicinin bu işe ilişkin kesinleşmiş borcu olarak... ...ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin... ...hukuka aykırı olarak yerine getirilmemesi nedeniyle... ...düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin...

...kesintilerin iadesi talebi de, yapılan kesinti işlemine... ...yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olması... ...aykırı bir şart olarak kabul ederek, (kısmen) veya... ...039;nin hak edişlerden kesinti yapıldığı tarihten...

...imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve... ...geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin... ...geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının... ...ihale kapsamı içerisinde yapılan işler nedeniyle... ...belirlendiğinden bu rapora göre karar verilmesi doğru olmamıştır...

...ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra... ...iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri... ...yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, ödenek... ...iş kapsamında gövdede yapılan problemli imalatların...

...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç... ...2021 yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için... ...olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı... ...çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak... ...bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel...

...temyiz eden davacıya geri verilmesine, 6100 sayılı... ...gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle... ...Başkanlık oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini... ...vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat... ...ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları isteyebileceği... ...inşaatın tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığını...

...2009 tarihinde ihalesi yapılan X1nin... ...olmadığından teklifi kabul etmek mümkün değildir... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve...

...tarafından 01.10.2009 tarihinde yapılan “Hastane Kamera... ...bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan... ...2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...katılmaktan yasaklama kararı verilmesi mümkün olduğundan...

...yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel... Yapılan incelemede; İşe... ...ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan... ...revizyonu ve süre uzatımı verilmesi şartlarının... ...tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi...

...tarihinde davalı idarenin kabul komisyonunca yapılan... 2014/2999) Yapılan işlerin yerinde... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve...