...hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla... ...sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde... ...veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı... ...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...

...takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06... ...tabloda yanlışlıkla … olarak yazıldığını, formdaki tabloda... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki... ...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını... ...idarece yüklenici nam ve hesabına yapılmasında sakınca olmadığı...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı... ...ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre... ...26 gün üzerinden ceza hesabı yapılması doğru olmamıştır... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine...

...2022 tarihli ve 43515458 sayılı yazıları ile eklerinden özetle... ...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...Şartnamesinde “Mahal Tedaş ile ilgili yapılması gereken tüm işlemlerin... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri Bunun için gerekli olan her türlü izin, harç vergi vb.

...Tutanağında belirtilen tarihin sehven yazıldığı iddiasıyla sonradan... ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...gereğince nakdi teminat kesintisi yapılması mümkün değildir... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı... ...tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici kabule... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...hazır olduğu ve geçici kabulün yapılması gerektiği anlaşılır... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi... ...mahkemeye gönderdiği cevabi yazıda, Ekim 2000 tarihinden itibaren...