...kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği... İlgili elektrik kurumundan alınan enerji müsaade yazısına göre enerji ihtiyacı sağlanacaktır. ...edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu 05/04/2021...

...Adana Bölge Müdürlüğünce 2.11.2012 gün ve 2348 sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon İnşaatı ile ilgili Genel Müdürlüğümüz yazısı ekte gönderilmekte olup, ilgi yazı ile kesin teminat ve ek kesin teminat kadar bedelin nakit olarak alınması, bunun mümkün...

...Plan Proje Müdürlüğü) 27/12/2021 tarihli ve 19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir.

...Daire Başkanlığı’nın 25.09.2020 tarihli ve 138488 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en... ...olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa...

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. ...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız... ...itibaren 240 (iki yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06 ... eksik ve kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği, Bununla birlikte ...

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... ...geçerli olacak şekilde, yüklenici firmanın süre uzatımı yazısına istinaden 30 gün ötelenerek iş bitirme tarihinin...

...itibaren 550 (Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare tarafından... ...Durum Başkanlığı) 15/03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...tarihinden itibaren 550 (BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...çalışması davalı idarece uygun bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde yapılmıştır. ...arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla alt yüklenici olarak davacının çalışmasının...

...Başkanlığının 14.09.2019 tarihli ve 71512754-755.07.03-11791 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; Fatsa İlçesi Dolunay  Mahallesi... ...yükleniciler için; sözleşme, hak ediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hak...