...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.

Bununla beraber, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu... ...ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar...

...yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay(Kapatılan) 15. ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

4.5. 11.5. ç) Denetim mühendisince kabul edilmiş örneklere uymayan inşaat ve tesisat... ...tekniker ve teknisyenlerin kontrol teşkilatında ve geçici/kesin kabul komisyonlarında görevlendirildikleri...

...ahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinc... ...tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... (Yargıtay 15. 2016/5977, K.

Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddesine göre geçici kabulün itibar edildiği 14.11.1994 tarihinden itibaren 17. maddede öngörülen 12 aylık teminat süresi 14.11.1995 tarihinde dolmuştur.

...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak... ...değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik... …” 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun;  “

...sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... ...tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...