...konusu ile ilgili olarak bir görüş verilmesine yer olmadığı görüşüne... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme...

...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ...itibar edilerek kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması...

...olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir... (6) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...uyuşmazlık, davalının yükümlendiği Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları... ...durulmadan davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın... geçici hakediş , kazanılmış hak , Yeni birim fiyat

...Yasanın öngördüğü şekli unsurda eksiklik bulunmakla birlikte, hizmetin... ...zincirleme olarak ödettirilmesine karar verilmesi gerekir.” şeklindeki ayrışık... ...ihalenin henüz sonuçlanmadığı bu süre zarfında konaklayan kişilere ait...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde... ...verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın bulunmadığına...

...yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. ... ...herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır... ...değerlendirilerek, bu hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen … sayılı Ek İlamın...

...değerlendirilerek, bu hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen 310 sayılı Ek İlamın... ...yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. ... ...herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır...

...içerisinde bitirilemeyerek ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi yıla... ...60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...