...getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan... ...ihalelere katılmaktan yasaklama karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması...  “Geçici hakediş raporları” başlıklı...

...değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...iş tutarlarının hesaplanmasına, geçici hakedişlere itiraz ettiğine...

...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin... ...Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve... ...itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...bulunmadığından dolayı süre uzatımı verilmesi mümkün değildir. ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. İş bu yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı... ...ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden...

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.