...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...eksik kesilmesine yönelik tazmin hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün...

...imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından... ...kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul... ...zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin... ...derilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihind...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... maddesi uyarıca verilen ek sürede de yükümlülüklerini yerine... ...eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle...

...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735...

...ve manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... ...kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. nolu kararı) Geçici kabulden sonra yüklenicinin bakım sorumluluğunun... ...eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

...bulundurularak yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin/sürelerin... ...programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim... ...önünde bulundurularak 1 numaralı geçici hakediş için ödenen fiyat...

...düşülecek bir kayıtla veya ifayı kabulden önce yapılacak yazılı bildirimle... ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... ...hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin... ...sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan...

...Kanun’un 37’nci maddesindeki gibi bilgi eksikliklerini düzenlediği ve bu nedenle... ...değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçici teminatının da gelir kaydedildiği... ...demontrasyon işlemlerine ilişkin örneklerinin verilmesi/kurumların yapılması/aşırı... ...bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanmasına...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... ...onarımının müteahhide ait olduğu, kesin kabulde yolun sathi kaplaması yapılarak... İşin geçici kabulü... ...dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme...