...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... ...uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep... ...ayrıca davalı yüklenicinin geçici kabulde belirtilen eksik ve ayıpları... ...fiyat farkı talebinin reddine karar verilmesine rağmen davalı iş sahibi... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...yapmadığını, davacının bildirdiği eksikliklerin toplamda 500,00 TL civarında... ...TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19... ...inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması...

...olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye... ...ve hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin hesaplanması... ...tarih ve 10444 sayılı kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin yükleniciye... Aynı tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen... ...yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına kadar... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...ortadan kalktığı ve Kurulumuzca karar verilmesine konu edilemeyeceği değerlendirilmiştir... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, iş... ...cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için... ...takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış...

...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... Bunun için, hasarın inşaat süresi içinde meydana gelmesi şarttır. ...faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder. ...özelliğinden çıktığından, sadece eksikliklerin tamamlanması sırasında... ...reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir....

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... Süre uzatım onayının ...

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... Süre uzatım onayının ...