...zararının tazminine karar verilmiştir. ...bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi... ...çalıştığı ve işin eksiksiz tamamlandığı... ...gösterildiği, hatalı olduğu görülen yeşil defterlerin... ...öngördüğü gecikme cezasının kesilmesine...

...için Sözleşme’de öngörülen cezanın kesilmemesi... ...edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre... ...gerekmekte olup, söz konusu gecikme cezasının Yükleniciye... ...54 gün için gecikme cezası uygulanması... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi... ...kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların...

...verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur... fıkrası anlamında kusurlu sayılır. ...ile gecikme cezası, eksik-ayıplı işler...

...ı, sözleşmede öngörülen cezai şartı... ...konusu edilen gecikme cezasının niteliği... 16.10.2006 tarih ve E. gecikme cezasının ödenmesi...

...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır... ...başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen... ...için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... gecikme cezası , havanın fen...

...arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi... ...nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden... ...iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre... ...işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu...

ve ... ...ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme... ...başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen... gecikme cezası , havanın fen... ...içinde tamamlayarak geçici kabule hazır...

ve Tic. ...bırakıldığı, 9 isteklinin geçici teminatın yenilenmesi... ve Tic. ve Tic. ...bırakılarak mevzuatta öngörülen yaptırımların... ve Tic. ve Tic.

...denetlemişler ve herhangi bir eksiklik veya hata da... ...süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08...

...doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödenmesi istenmiş, davalı eksik iş bulunduğundan... ...savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı...