...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...yüklenicinin geçici kabulde belirtilen eksik... ...55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...912.230,28 TL ile hakedişlerde fazla ödenen... ...yaptırılan eksik ve kusurlu işler giderim... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak... ...davanın reddine dair verilen karar, asıl... ...süre için gecikme cezası hesaplanması...

...içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde... ...14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı... ...olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam... ...k davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.0... ...118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir... ...uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi... ...alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı...

...140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi... ...tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013... ...nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu... ...sayılı kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin... ... İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06... ...metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne...

...yönünden bozulmuş, taraf vekilleri bu kez karar... ...ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai... ...kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızanın... ...hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17... ...Geçici kabulü yapılan işlerde, idarece gecikmeye...

...kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin... ...kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan... ...için,  yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının... Sokak ve 6. ...seviyeli aşağıdaki öngörülen dağıtım tesislerinin... ...eksiklik tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5...

...defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı... ...bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan... ...08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını...

...dokümanında ve sözleşmede öngörülen sürede bitirememesidir... Gecikme cezası kesilmemesi hususunda... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye... ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi...