...ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle... ...tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin 11.03.2014... ...dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat... ...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine...

...gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği... ...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu... ...ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde...

...ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Diyarbakır... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ...

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( ...veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp...

Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...uzatımı kararı verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak işin... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına... ...yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde...

...iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06...