...24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin... ...dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla... ...çerçevesinde 30 günlük süre verilmesinde, hukuka aykırılık... ...süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak...

...davacı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve... ...ihalelerden yasaklanma kararı verilerek bu kararın 4735 sayılı Kanunun... ...konusunda ihtarda bulunulduğu, yükleniciye usulüne uygun biçimde... ...yazısının, en az on gün süre verilmesi gerekirken verilmemesi...

...hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü... ...kapsamında sözleşmeyi devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiği... ...imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi...

...İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına... ...kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...Başkanlığı'nca …tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı... 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...kararının davacı şirkete ek süre verilmesi yönündeki işlemden...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu... ...yılı temmuz ayına kadar süre verilmesinin talep edildiği, bu... ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce... maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

...görüş ve değerlendirmesi; Yükleniciye verilen 144 günlük... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... ...Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... Değerlendirilmektedir. çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden... ...teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde... ...Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı... ...482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...