...tarihli ve … tutanak sayılı kararda; “Konunun esası yönünden... ...İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. ...surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi... ...iye no.lu) ekli … no.lu Hakedişi Onaylayan … tek... ...teknik personelin ve kabul komisyonunun sorumluluk dışı... ...üzere hesap yargılaması yapılır.

...Yönetmelik” hükmü yayım tarihinden sonra geçerli olacağından... ...uygulanması hususunda taraflar arasında anlaşmazlık oluştuğu... 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. ...Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir...

...yazısı ve eklerinden özetle; Karayolları 18. ...Yönetmelik” hükmü yayım tarihinden sonra geçerli olacağından... 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. ...Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir...

...yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ...Sözleşme imzalandıktan sonra davalı idare tarafında... ...ilköğretim okulu, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi... ...değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... ...ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini... ...bildirdiğini, inşaatın tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığını...

...fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle... hakediş itibarıyla, 2016 yılında... ...kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin... ...metreküp birim fiyatı üzerinden yapılır.” Denilmek suretiyle... ...İdarenin belirlemiş olduğu geçici (yeni) birim fiyat... ...bentteki husus tüketilmeden sonraki bende geçilmemesi...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...şekilde açıklandıktan sonra talep edilen konuların... bedel üzerinden akdedilmiştir. ...bölgesine ait yeni fiyatlar yapılırken götürü bedel... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje... ...görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden... ...hakedişlerin muhasebeye intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme... Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. ...göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde... ...kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici... ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...sürenin hesaplanması hususunda, hakedişlerin tahakkuka bağlandıktan...