BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur. ...ileride geçici kabul yapıldıktan sonra çıkarılacağını belirterek... ...daimi teçhizat bedellerine ve 68 nolu hakedişten sonra santral binasında...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra görüş sorulan konu ile sınırlı... ...ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi... ...yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler...

Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış... maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı...

...Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası İşi Hizmeti Alımı (9 Aylık... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile... Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak...

...Yükleniciye bahse konu Olur’dan önce ve sonra herhangi bir uygulama projesinin... ...belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. (7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama... ...edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma...

...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında; … ...ekipmanların işletmeye alınması ve geçici kabulden önce 20 takvim günü...

...sayılı yazısında özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale... ...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme... ...2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... maddesiyle eklenen Geçici 4. ...bildirdiği, ancak bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde gönderdiği... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C.

...talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta...

  Ankara 23. ...getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün... ...çalışmadı olarak gösterilecek ve hakedişten düşülecektir.” düzenlemesi... ...iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru...