...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: İNCELEME... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanacağı hükme bağlanmıştır... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... ...tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi

...mektubunun iade edilmeyeceği belirtildikten sonra aynı maddenin son cümlesinde... ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...tutulmuş olup, davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle tasfiye...

garanti süresi , Geçici kabul itibar tarihi , teminat süresi ...süresinin 12 ay olduğu, bu nedenle geçici kabulden 12 ay sonra teminatın serbest... ...olduğu, bu nedenle geçici kabulden 24 ay sonra teminatın serbest bırakılması...

...tarihin sehven yazıldığı iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına... ...içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının tahsil edilmemesi... ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006...

...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ...404.808,00 TL ödeme düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden davanın...