...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak... ...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı... ...konusu olamayacağı, dolayısıyla hakediş ödemelerin herhangi bir...

...nedenle dolgu imalatının yapımından vazgeçilmesi halinde hakedişten... ...vazgeçildiği, bu nedenle imalat bedelinin hakedişten kesilmesi gerektiği... ...değerlendirmeleri özet olarak belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...hükmü, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı...

...ödenek aktarımı yapıldıktan sonra iş programında yeniden düzeltilip... ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.…”, (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...dilimlerinin, önceden ödenen hakedişlere göre yeniden düzenlenmesi...

...Esas sayılı davada yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken... Mahkemece bozma ilamından sonra yapılan yargılama sırasında... harcı, bir kısmının ise %10 çimento ilaveli ...

...serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra... ...artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici... ...belgelerin yeniden gönderilmesinden sonra konu, gönderilen bilgi ve... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve...

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında... ...bildirdiği, ancak bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde gönderdiği...

1- 173 sayılı İlamın 29. ...önce 26.09-18.10.2018, daha sonra 19.10-15.11.2018 tarihleri... hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle...

17 sayılı İlamın 1 inci maddesiyle; .. ...Tutanağında, Eylül ayına ait hakedişin yüklenici hesaplarına... ...sıkıntısı yaşaması nedeniyle bundan sonraki aylarda firma adına tahakkuk... ...eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

129 sayılı İlamın 6. ...hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” Hükmü gereğince... ...sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan... ...suretiyle gerçekleştiği, 18 nolu hakedişte ise “YF- SUL- 190/1...

...edilen bilgiler esas alınarak yapılır. ...verilen kararda; dava konusu işlem sonrasında ihale komisyonu kararıyla... ...verilmediği, şikâyet başvurusu üzerine geçici teminat ve banka referansı... ...Dâhil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine yönelik...