...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06... ...talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün... ...yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi...

...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...üzerinden gecikme cezası hesabı yapılması gerekirken, sözleşme...

...olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel... ...yapılmasına engel olur veya yapılmasını aşırı derecede... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında... ...reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar...

...ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra... ...revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri... ...karşılandığı, bu hususun bir sonraki “Olur”da dikkate...

...yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer...

...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve... ...tamamlandığı ve geçici kabulün yapılmasını istemiştir...

Daha sonra iş bitim tarihi, ilave... ...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201...

...ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar... ...ancak 30.09.2008 tarihinden sonra kabulü yapılan çelik... ...bitirdiklerini, 26.12.2011 tarihinde kesin hak ediş tutanağı düzenlenerek...

...bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...itibarıyla yapıldığı, kesin kabulün ise yapılmadığı... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...yapılacak kesin kabul, geçici kabulden 2 (iki) yıl sonra... ...tarihinden itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin...