Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: .. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli ...sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu...
geçici kabulden sonra süre - Arama Sonuçları
Verilecek süre 6 aydan fazla olmayacaktır. 4735 sayılı kanun , fiyat farkı , Geçici 7. Madde , iş programı , süre uzatımı
İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinde; “ ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…
...yapılmasını talep ettiğini, yani fırtına sonrası bu çatının uçtuğu hiç bir zaman... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul...
...2'si iade edilen teminat mektubunun daha sonra irad kaydedilen yarısı ile irad kaydedildiği... maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. ...tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek... ...düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tutanakta belirtir.
...Yapılması (İkinci Etap) İşi”nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri... ...t olunan husus bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ (
...belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin... Tip Sözleşme’ye göre, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden başlar. YİGŞ’nin geçici kabulü düzenleyen 41.
Daha sonra iş bitim tarihi, ilave imalatlar gerekçe... ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...durumda olanların da ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilebileceğinin... ... sayılan hâllerin sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkması hâlinde sözleşmeni...